在现代社会的商业活动中,承包合同法扮演着至关重要的角色。这份法律文件详细规定了发包人与承包人之间的权利与义务,确保双方能够在公平、合理的基础上进行合作。从项目启动到竣工验收,每一个关键环节都在承包合同法的保护之下。它不仅明确了工程范围、质量标准、工期要求,还规定了支付条款、违约责任等重要内容,为双方提供了坚实的法律保障。以下,我们将全文呈现承包合同法,以便读者深入了解和运用。

承包合同法全文 (一)

承包合同法全文

承包合同法全文:

合同基本信息:

合同编号:[具体编号]合同签订时间:[具体日期]

合同双方:

发包人:[甲方名称]承包人:[乙方名称]

合同依据:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按[具体长度]米计算。

第二条:施工方案

护坡:基底宽[具体宽度]米,厚[具体厚度]米,自下而上慢慢收至高度为[具体高度]米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙。拆除厕所旁房屋三间,作进出路。完工后做围墙约10米左右。墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

经双方协商确定,工程期为[具体天数]日,暂定于自[起始日期]起至[结束日期]止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

工程总承包价为[具体金额]元。上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。付款方式:竣工验收后付[具体金额]元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分[具体支付方式],质保金一年满后付清。

第五条:甲方义务

按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完成本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金。因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期[具体天数],需承担相应责任。

请注意,仅为承包合同法的一个示例,具体条款需根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

中华人民共和国合同法全文最新2022 (二)

法律主观:

1、法律适用范围第一条合同法实施以后成立的合同发生纠纷起诉到人民法院的,适用合同法的规定;合同法实施以前成立的合同发生纠纷起诉到人民法院的,除本解释另有规定的以外,适用当时的法律规定,当时没有法律规定的,可以适用合同法的有关规定。第二条合同成立于合同法实施之前,但合同约定的履行期限跨越合同法实施之日或者履行期限在合同法实施之后,因履行合同发生的纠纷,适用合同法第四章的有关规定。第三条人民法院确认合同效力时,对合同法实施以前成立的合同,适用当时的法律合同无效而适用合同法合同有效的,则适用合同法。第四条合同法实施以后,人民法院确认合同无效,应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,不得以地方性法规、行政规章为依据。第五条人民法院对合同法实施以前已经作出终审裁决的案件进行再审,不适用合同法。2、诉讼时效第六条技术合同争议当事人的权利受到侵害的事实发生在合同法实施之前,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起至合同法实施之日超过一年的,人民法院不予保护;尚未超过一年的,其提起诉讼的时效期间为二年。第七条技术进出口合同争议当事人的权利受到侵害的事实发生在合同法实施之前,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起至合同法施行之日超过二年的,人民法院不予保护;尚未超过二年的,其提起诉讼的时效期间为四年。第八条合同法第五十五条规定的“一年”、第七十五条和第一百零四条第二款规定的“五年”为不变期间,不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定。3、合同效力第九条依照合同法第四十四条第二款的规定,法律、行政法规规定合同应当办理批准手续,或者办理批准、登记等手续才生效,在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者仍未办理批准、登记等手续的,人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续,但未规定登记后生效的,当事人未办理登记手续不影响合同的效力,合同标的物所有权及其他物权不能转移。合同法第七十七条第二款、第八十七条、第九十六条第二款所列合同变更、转让、解除等情形,依照前款规定处理。在这里首先小编给大家列举了一下,我国新的民法总则当中的基本框架。其中就包括了合同这一块。其次,还给大家重点的介绍了《合同法》的相关规定,比如说合同的效力问题。就是当法律,行政法规所规定的合同必须要办理批准手续的,就是办理完之后才生效。

法律客观:

《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第四百六十四条合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用本编规定。

合同法52条全文规定 (三)

法律分析:

《合同法》第52条:有下列情形之一的,合同无效:

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

法律依据:《中华人民共和国民法典》 第五百零五条 当事人超越经营范围订立的合同的效力,应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定,不得仅以超越经营范围确认台同无效。

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到合同法。如需更深入了解,可以看看典诚律网的其他内容。